工程承諾書
在我們平凡的日常里，承諾書對我們的作用越來越大，承諾書是單方意思表示，不具有合同效力。相信寫承諾書是一個讓許多人都頭痛的問題，下面是小編為大家整理的工程承諾書 ，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
工程承諾書 1
我單位有幸參加xx（工程名稱）工程投標，特作如下承諾：
1、工程質量：若我單位中標，將確保工程質量達到x工程標準。如不能達到x工程標準按工程總造價的x予以處罰。
2、工期目標：若我單位中標，將確保該工程在x天內完工。如未能按時完工，每滯后一天愿承擔人民幣x元的罰款，直至工程總造價的x為止。
3、質量服務：從竣工驗收之日起，我單位將按合同相關條款要求對該工程進行質量跟蹤服務，若工程有施工質量問題，我單位愿無條件返修。
4、文明施工：我單位承諾在施工過程中，按照施工規范的.要求進行文明施工，保證該工程文明施工達到合格標準，力爭該工程成為環保優質工程。工程竣工后施工現場環境無污染。
5、安全生產：若我單位中標，將確保安全施工，不使用竹木腳手架。保證本項工程施工安全生產達到合格標準，保證本項工程施工無人員死亡安全責任事故。
6、工程協調：若我單位中標，我單位承諾在指揮部的領導下，與各施工單位溝通配合，同當地居（村）民保持友好關系。
7、民工工資：若我單位中標，我單位承諾將確保民工工資按時支付。
8、行業管理：若我單位中標，我單位承諾自覺遵守行業管理。
投標單位：（蓋章）
法定代表人：（簽字或蓋章）
日期：20xx年X月X日
工程承諾書 2
工程報價承諾書
XXXXX有限公司：
先我公司承諾愿意以包干總價 萬元（大寫：萬元整）的價格承包XXXXX有限公司位于XXXXXXXX展示中心的裝修工程，該工程的包干總價包含按照施工圖紙以及雙方約定的`工作內容完成所需工的全部費用，即包含人工、材料、機械、輔助材料、運輸、損耗、成（半）品保護費、清潔費、管理費、驗收費、樣品費、質檢驗收費、利潤、稅金等為完成本工程的其他措施費等所有費用，并充分考慮施工期間各類市場風險和國家政策性調價等全部費用，除因甲方書面同意的設計變更導致經甲方確認的造價變更外，結算時不作調整（該合同包干總價不包含內容為:主燈、沙盤、成品水景臺）。
并同時承諾應在合同約定工期內完成工程，質量方面應滿足相應的質量安全要求。
XXXXXX有限公司
二O一x年十一月六日
工程承諾書 3
本人承諾在東雷抽黃灌區續建配套節水改造項目總干渠（6+064—9+700段）改造工程建設過程中認真履行下列相應職責，并對施工原因造成的質量問題承擔相應終身質量責任。
1、不轉包或違法分包所承攬的施工業務，嚴格按照施工圖設計文件和施工技術標準進行施工和施工技術標準及規程規范進行施工，不擅自修改設計文件，不偷工減料。
2、組織建立健全質量管理體系，組織成立符合規定并滿足施工需要的項目管理機構，配備符合規定和合同要求的管理人員，并確保所有人員到崗履職。
3、組織質量管理人員學習規程規范、設計文件提出的工藝、工法和技術要求，熟悉相關施工流程和技術，提高質量管理水平。
4、按照工程設計要求、技術標準和合同約定，對原材料、中間產品、工程設備等進行檢驗，未經檢驗或者檢驗不合格的，絕不在工程建設中使用；不使用國家明令淘汰、禁止使用的`材料、設備、工藝。
5、與具備相應資質的檢測單位簽訂書面檢測合同，并將檢測合同送監理和項目法人單位備案；在施工中按照設計和規范要求對原材料、中間產品和部分實體質量進行檢測；送檢試樣不弄虛作假，不篡改或者偽造檢測報告，不明示或暗示檢測機構出具虛假檢測報告。
6、組織現場質量管理人員嚴格按照“三檢制”要求，真實、準確的做好每一道工序的質量檢驗和質量自評工作，及時填寫工序和單元工程質量評定資料，并報監理單位復核。
7、組織人員做好重要隱蔽（關鍵部位）單元工程的自評工作，并負責收集測量成果、檢測試驗報告、影像資料等基礎資料，派人參加聯合驗收小組并在質量等級簽證表上簽字；參加法人驗收和政府驗收，對工程質量等級提出自評意見并簽字，主持編制施工管理工作報告并簽字，參加竣工驗收。
8、對已驗收合格并交付使用的工程按規定承擔保修責任，并對因施工單位質量原因造成的損失承擔賠償責任或并對合同約定的保修范圍內造成的損失承擔賠償責任。
9、確保工程施工資料收集真實、準確、完整，簽章手續齊全，及時整理移交并歸檔。
10、履行其他法律法規和規程規范中規定的職責。
本承諾書一式四份，一份在辦理質量監督手續時提交質量監督機構；一份在竣工驗收時提交竣工驗收主持單位，與竣工驗收鑒定書等資料一起作為永久檔案保存；一份由項目法人作為工程建設永久檔案進行歸檔保存；一份由承諾人自行保存。
承諾人（簽字）：___________________
身份證號：___________________
注冊執業資格：二級建造師
注冊執業證號：___________________
職稱及專業：工程師/水利水電
簽字日期：___________________
xx年x月x日
工程承諾書 4
財政局審計辦：
我們對送審的 工程竣工結算資料進行如下鄭重承諾：
一、我們隊報送的與審計相關“工程竣工結算資料”及“工程竣工結算書”的真實性、完整性及有效性責任（詳見工程竣工結算資料清單）。若存在弄虛作假及違法違紀等行為，我們承擔相應的經濟責任及法律責任。
二、保證竣工結算資料一次性送至審計部門，審計部門在竣工結算審計過程中不再接受任何經濟性資料。并承諾：
1、如在審計過程中發現所提交的“工程竣工計算資料”存在遺漏，我們將放棄遺漏資料部分的結算金額；
2、如在審計過程中發現所提交的.“工程竣工結算書”存在漏項和少計工程量，我們將放棄漏項和少計工程量部分的結算金額。
三、在本工程的結算審計過程中，我們將積極主動配合相關審計部門勘察現場、核對結算稿等相關審計工作，確保審計工作的順利進行。
四、收到審計部門的審核結算稿，我們將及時組織核對，并于收到之日起10個工作日內將書面意見反饋審計部門，逾期不反饋視為無異議。
特此承諾！
建設單位（公章）： 施工單位（公章）：
現場代表簽名： 負責人簽名：
承諾時間： 年 月 日
工程承諾書 5
為充分體現公開、公平、公正誠實信用原則，共同維護招投標市場秩序，本單位在參與招投標過程中特作以下廉政承諾，以保證在招投標活動中無任何違規、違紀行為，接受社會各界監督。若有違反，甘受相應處罰，直至追究法律責任。
1、不以不正當手段向招標人謀取資格預審及投標的'不正當照顧。
2、不以提供不正當利益等方式，向標底編制、審查人員打聽標底編制情況，向招標代理單位謀求不正當利益。
3、在確定中標人前，不向評標專家打招呼謀求照顧，不與招標人就投標價格、投標方案等實質性內容進行談判。
4、不提供虛假材料謀取中標成交。在資格預審資料中，主動提供近二年信用檔案情況，包括有無不良行為記錄和公示期限的證明。
5、不與投標人之間相互串標，如有其他人出現上述情況，主動向縣招投標管委會辦公室反映。
6、不采用不正當手段詆毀、排擠其他投標人。
7、不以他人名義投標或者以其它方式騙取中標。
8、中標后，不將中標項目轉讓他人，或將中標項目肢解后分別轉讓他人。
9、中標后，與招標人按照招標文件和中標人的投標文件訂立合同，不訂立背離合同實質性內容的協議。
10、主動接受、配合永嘉縣招投標市場管理委員會辦公室及有關部門的監督檢查。
承諾單位(蓋章)： 法人代表(蓋章)：
聯系電話：
200 年 月 日
工程承諾書 6
XX有限公司： 我單位承建的XX水工程的竣工結算現送達貴單位進行審計，本著實事求是的原則現鄭重作出如下承諾:
一、我單位提供的送審資料是真實、合法、完整、準確的。
二、若上述工程項目審計核減率為10%（含10%）～20%的`，審計費用由我單位全額承擔。
三、若上述工程項目審計核減率為20%（含20%）～30%的，除審計費由我單位全額承擔外，自愿按審定造價讓利2%結算工程款。
四、若上述工程項目審計核減率超過30%（含30%）的，除審計費由我單位全額承擔外，自愿按審定造價讓利5%結算工程款。
施工單位（章）
年 月 日
法定代表人（簽名）：
委托代理人（簽名）：
工程承諾書 7
項目部：
我公司（或本人）承接的貴項目部工程材料供貨已在年月日全部供貨完畢，項目部已同我公司（或本人，本人作為法定負責人或合法授權委托人）進行完工結算，付清全部材料款和所有費用，不存在遺漏事項，相應與該工程所產生的所有經濟、法律關系也全部終止、解除。我公司（或本人）也已付清了項目部所供貨及其涉及第三方等的工程材料全部貨款及費用，并已將涉及該工程的所有工人工資發放并已結清工資，保證沒有結欠一個工人工資，我公司（或本人）所報的`工人工資表全部屬實并已依法繳納了各種稅費。
如果我公司（或本人）違反以上承諾或項目部及公司發現存在有同上述事實不符事項，從而對項目部及其上級公司造成了不良影響及經濟損失，我司及本人在此鄭重向項目部及其上級公司承諾承擔因此而造成的一切經濟損失和法律責任。
特此承諾
承諾人：
20xx年xx月xx日
工程承諾書 8
湖北宜化：
我公司對在貴公司承接的各項施工工程，保證按時、按質、按量完成，并對施工工程中的各項行為承諾如下：
一、嚴格遵守湖北宜化股份有限公司各項工程管理制度。
二、嚴格按業主方提供的書面工作聯系單、施工圖紙及審批后的施工方案施工。并積極配合其它工程施工，確保工程進度。
三、嚴格按照業主要求購買工程材料，且工程材料進場后，如實填寫材料規格、型號、數量并及時報項目負責人、工程管理人員驗收登記簽字。并嚴格按要求堆放。
四、按規范要求及時通知監理、項目負責人對到場材料取樣送檢，材料檢驗合格后方可使用。
五、各分項工程嚴格按國家標準規范施工。
六、及時申報各種隱蔽驗收簽證和經濟簽證，申報前自檢合格，且申報數據真實準確，條理清楚。
七、嚴格按合同約定的決算標準編制工程決算書，如申報決算金額超過業主方審核金額的10%，愿意無條件承擔審減金額的6%的`審核費用。審核費用=（報審金額-預決算決算金額*110%）*6%。
八、如有違反以上條款或其它工程管理制度等不誠信行為，愿意無條件接受貴公司200----10000元/次的處罰；如有蓄意嚴重違反以上條款，且造成極度惡劣影響者，愿意無條件接受貴公司的任何處罰直至退場。
承諾單位（名稱及公章）：
法定代表人或委托代理人（簽字）：
年 月 日
工程承諾書 9
鹽城市建設局 ：
1、依據已收到鹽城市建設局建軍路、迎賓路、西環路途徑唆使牌及綜合信息欄的供給、運輸、現場裝置及維保服務等工作項目標競價文件，我單位經考核現場和研討貴方的競價文件后，決議無保存地接收競價文件所有條款，愿以國民幣（大寫）xx元(小寫￥：xxx元)的總價承包本招標范疇內的`全體名目，并承當任何品質缺點保修義務。
2、一旦我方中標，我方保證在收到貴單位發出的書面動工告訴單后及時組織制造、供應、運輸和現場安裝，毫不耽擱本工程的工期，確保在11月15日前竣工。
3、假如我方中標，我方將在貴方劃定的時光內實現同貴單位簽署合同。如果違約，貴單位有權中斷我方中標并抉擇其它中標單位。
4、我方愿動向貴單位無償供給任何與該項目投標有關的數據、情形和技巧材料。
5、我方保障：遵照鹽城市現行招標投標治理軌制，嚴厲依照鹽市建字[1998]第17號、鹽市建字[1999]第7號文件，處置可能呈現的爭議跟問題。如有違背，貴方有權撤消我方的投標資歷。
6、你單位的中標通知書和本投標文件將形成束縛咱們雙方的合同。
投標人：xx（蓋章）
法定代表人或委托代辦人：xxx（簽字或蓋章）
日 期 ：xxx年xx月xx 日
工程承諾書 10
此次綠化養護工程投標單位必須同意下列養護標準。
下列養護標準將視為投標單位做出的養護承諾條款。
承諾書須有投標單位及投標人的簽章及落款并附于投標書中。
通用條款：
1、養護單位在施工過程中必須統一著裝上崗，著裝上必須有醒目的標識。
2、養護單位在養護施工過程中必須強調安全生產，施工單位所有養護工人必須購買相關保險，養護施工過程中發生的一切安全事故均由施工單位負責。
3、養護單位在合同履行期間必須積極自行應對標段內發生的.突發事件。
如果因處理上述事件不力而造成的不良后果，甲方將追究其相應的責任。
4、養護單位在養護期間須按標準達到甲方要求，如因管理不當引起的苗木損失、損傷，一切費用將由養護方承擔，造成后果嚴重的，甲方將有權終止合同。
承諾單位： (蓋章) 代表：
二oo 年 月 日
工程承諾書 11
致： __________
_______公司本著優質、高效、發展的精神，以優質的產品、貼心的服務為理念，并公開、負責地向貴公司鄭重承諾如下：
1、 我公司生產制作的監控工程質保一年，監控設備質保三年。接到報修電話，半小時做出技術服務響應，一小時內抵達現場解決相關技術問題。
2、
題。
3、
4、 按國家有關法律規定產品實行三包。 我公司針對____項目售后服務小組，組長由____公司項目經理現場培訓人員，使其熟練掌握燈箱維護原理，并能解決常見問___擔任，堅決執行 “晝夜24小時不間斷服務，365天無假日工作”的`服務方針。針對___項目在售后服務期間的問題給予及時解決。
5、 “質保期”期間由___項目售后服務小組負責安排維修小組對我公司制作安裝的跟蹤服務，對現場走訪時出現的問題及時解決，當時不能解決的，報公司，公司1小時派人員到現場解決，一年現場走訪2次。
6、 質保期后我公司會繼續保持與用戶聯系,隨時了解我公司工程產品的售后信息,以便及時采取糾正預防措施,并派專人進行定期檢查，使用戶放心使用我公司產品。
7、 質保期滿后可續簽維護協議，且只收取產品成本費用。在接到報修電話后半小時內響應，給出相應解決方案。一小時內有專業人員帶專業工具趕到現場解決故障。
10、售后服務期中將有調查問卷給予客戶，希望甲方提出意見，幫助我公司不斷成長。
24小時服務電話：____ ____
售后服務電話：____
承諾人：
______
日期：20__年__月__日 (加蓋公章)
工程承諾書 12
本人_____________身份證號碼______________________自愿承接位于_________________________________的裝修工程。
本人自愿向深圳市網安居信息科技有限公司交納裝修合同款_______________的10%__________________作為工程質量保證金。如果業主對本人的施工不滿意，并向網安居公司出具書面文件，本人自原服從網安居公司的安排，將保證金________________無條件賠償給業主，并接受業主終止合同的`處罰。
網安居公司只作本人與________________裝修合同的見證人，并負責保管工程質量保證金，施工過程中產生的一切經濟、法律責任由本人全部承擔，施工工地及施工人員的安全又由本人負全部責任。
特此保證
此保證書一式三份、業主、網安居及本人各執一份，同具法律效力。
承諾單位（公章）：
法定代表人或其授權委托人（簽字）：
日期：年月日
工程承諾書 13
依據我單位法定代表人授權委托書，我是中衛市中醫院遷建項目室外裝飾裝修工程工程的勘察單位項目負責人：。為切實履行項目負責人的法定職責，保證工程質量，本人承諾如下：
本人承諾在該工程建設過程中和建筑物設計使用年限內，對工程承擔勘察質量責任。在工程建設過程中認真履行下列職責：
1、嚴格遵守相關法律法規和規范標準，認真履行建設工程勘察合同所規定的責任和義務。
2、嚴格按照核定的工程勘察資質等級和業務范圍開展勘察業務，不超越資質等級許可的范圍承攬工程，不轉包或違法分包所承攬的'勘察業務。
3、嚴格按國家強制性標準要求開展勘察工作，及時整理、核對勘察工作的原始記錄，確保取樣的真實性、代表性，保證勘察成果內容齊全、圖表清晰、數據準確、可靠，結論建議合理；勘察文件滿足國家有關法律、法規、技術標準和勘察合同的要求。
4、及時解決施工過程中涉及到的勘察問題，積極參加地基驗槽、基礎驗收、竣工驗收等工作，保證簽署的驗收結論準確可靠，按規定及時提交工程質量檢查報告。
5、承擔法律法規及標準規范規定的其他質量責任。
勘察單位名稱：___________________電話：___________________
項目負責人：___________________（簽章）身份證號：___________________（祝福語）
執業資格：___________________注冊證號：___________________
xx年x月x日
工程承諾書 14
工程讓利作為施工企業對自身權利的處置的意思表示，只要該意思表示不違反法律規定和公序良俗，即可發生當事人預期的法律后果。因此，工程讓利是否有效，應審查該行為是否違反招投標法等法律的禁止性規定。
1、經招投標的工程讓利的效力。
實踐中，發包人為壓低工程價款，多以與承包人在招投標程序之前，雙方進行就投標價格、投標方案等實質性的談判，并簽訂書面的合同，明確承包人讓利的幅度，或承包人單方以承諾書的方式主動作出讓利，再例行招投標程序。此種情形是法律禁止的虛假招投標行為，應屬無效。
《招標投標法》第33 條規定，投標人不得以低于成本的報價競標。此條為禁止性規范，即低于工程成本價報價競標為法律所禁止，違反該規定的投標行為無效。該規定有利于維護招標人、投標人的合法利益和自由競爭的正常的建筑市場秩序，有效避免投標人以粗制濫造、偷工減料、以次充好等違法手段不正當地降低成本，以保證工程質量，也是公平、公正和誠實信用原則的要求。如果施工企業所作的讓利承諾使得其競標報價低于成本，其承諾則違反禁止性規定，屬于無效行為。
根據《招投標法》第46條的規定,招標人和中標人應當自中標通知書發出之日起三十日內，按照招標文件和中標人的投標文件訂立書面合同。招標人和中標人不得再行訂立背離合同實質性內容的.其他協議。《招投標法》沒有對建設工程合同的“實質性內容”做出明確規定。一般而言，合同實質性內容影響或者決定當事人基本權利義務，指合同約定的工程價款、工程質量和工程期限。因此，在雙方當事人按照招投標文件簽訂建設工程合同之后，承包人的讓利行為實質是對工程價款的變更，背離了合同的實質性內容，違反了法律的強制性規定，應認定為無效，特別是在讓利行為致使工程價款低于施工成本的情形下。
2、非招標工程讓利承諾的效力
如前述，讓利承諾是當事人對自身財產的自愿處置，屬于意思自治范疇。只要不違反法律、法規的強制性規定和公序良俗，國家應尊重當事人的意愿，不得對其進行干預。行政機關也不得限制和干預民事主體依據民事基本法律享有的財產自由和人身自由。對于未經過招投標程序簽訂的建設工程，承包人的讓利承諾
不適用《招標投標法》及相關法律法規的強制性規定，不應隨意干預，應認定為有效。
一審法院認為，該《承諾書》違反了招投標法律強制性規定，承諾讓利的部分也超出了承建工程所得利潤，應為無效。二審法院認為，該讓利承諾書構成對工程價款的實質性變更，該承諾書無效，不產生變更《建設工程施工合同》的效力，遂判決駁回乙公司上訴，維持原判。
最高人民法院認為，讓利承諾書本質上是“黑合同”，招投標活動的基本原則決定了該讓利承諾書應認定為無效，承諾讓利的原因很復雜，有可能侵害公共利益，并給工程質量帶來隱患，堅守中標合同必須信守原則也是規范建筑市場，提高社會誠信的需要。故根據《招標投標法》第46條、最高院《關于審理建設施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第21條之規定，招標人與中標人按照招標文件和中標人的投標文件訂立《建設工程施工合同》后，中標人出具讓利承諾書，承諾對承建工程予以大幅讓利，實質上是對工程價款的實質性變更，應當認定該承諾無效。
【法院裁判要點】一審法院經審理認為，該《承諾書》違反了我國《招標投標法》的強制性規定，且承諾讓利的部分也超出了A建筑公司承建工程所得的利潤，應歸于無效。一審法院遂根據庭審查明的B開發公司已支付A建筑公司的工程款數額等事實，判令A建筑公司向B開發公司返還多收取的工程款520萬元。一審宣判后，B開發公司上訴至安徽省高級人民法院，稱原判決錯誤認定A建筑公司在建設工程施工合同簽訂后所作出的讓利承諾為無效承諾，A建筑公司中標后的單方承諾讓利不可能影響到招投標活動的公正性，現行的《招標投標法》及相關法律法規也沒有任何一個法律條款禁止承包人在工程中標后作出單方讓利的行為。
另外，在A建筑公司沒有提出有關承諾讓利超出承建工程利潤的抗辯觀點的前提下，原審法院徑直認定承諾讓利超出承建工程利潤顯然無任何事實依據。因此，A建筑公司讓利承諾依法應當作為雙方結算工程款的依據。針對B開發公司的上訴，A建筑公司答辯稱，讓利承諾書違反了《招標投標法》及相關法律法規的強制性規定，一審法院依法認定無效于法有據。該案二審法院審理后認為，由于在一、二審期間，A建筑公司均未主張其承諾讓利后的工程價款低于施工成本，亦未出示相關證據，所以一審法院徑行認定承諾讓利超出承建工程利潤沒有事實依據，應予糾正。但A建筑公司承諾對承建工程予以大幅讓利，該讓利承諾書構成對工程價款的實質性變更，應屬無效。二審法院依據上述認定判決駁回上訴，維持原判。
【法理分析】承包人通過招投標程序中標并與發包人簽訂建設工程施工合同后，又向發包人出具大幅讓利的承諾書的法律效力問題，實踐中有兩種不同意見：一種意見認為，工程中標簽約以后，承包人單方出具讓利承諾書對承建工程予以讓利，該讓利承諾書構成對中標合同實質性內容的變更，依據最高人民法院《關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第21條之規定，該承諾無效；另一種意見認為，承包人在中標后向發包人出具讓利承諾書，系雙方當事人之間的真實意思表示，是目前建筑市場的普遍現象，應認定為有效，但法院在雙方約定的基礎上可適當限制讓利比例。最終，安徽省高級人民法院在該案二審中采納了第一種意見，最高人民法院民一庭法官在該案終審判決后也專門撰文，明確支持第一種意見。其中心理由是：讓利承諾書本質上屬于“黑合同”。雖然承包人出具讓利承諾書系單方民事法律行為，但發包人對此表示接受認可，雙方便形成了合意，從而符合合同成立的要件。如果照此履行，明顯與中標備案合同實質性內容相背離，構成對招投標活動基本原則的違反，由此，讓利承諾書的內容因與中標備案合同實質性內容不一致而成為“黑合同”，導致該承諾無效，雙方結算時仍應該以中標備案合同為準。
【本案給我們的啟示】不少建設
工程的發包人在正式簽約以后，往往要求承包人出具讓利承諾書，基于發包人處于優勢地位的市場現狀，大多數承包人會認為只要出具了讓利承諾書，工程讓利部分肯定是打水漂了，于是被動地予以接受，任由發包人把這部分利益裝入自己的口袋。通過該訴訟糾紛案我們可以看到，發包人以這種方式侵蝕承包人承建工程的應得利益其實是得不到法律保護的。我們由此得到啟示，一旦因方圓以案說法106工程欠款問題發生訴訟糾紛，若讓利承諾書屬于“黑合同”的范疇，我們完全可以像該案中的承包人那樣，從維護企業的合法權益出發，在訴訟過程中依法據理力爭，把承諾讓利部分重新爭取回來，從而增加一筆可觀的效益。
工程承諾書 15
為了確保（項目名稱） 施工生產安全，我作為（企業名稱） 安全生產第一責任人，對本項目安全生產組織實施做出如下承諾：
一、認真貫徹落實安全生產的方針政策和法律法規，建立健全本企業安全生產責任制及管理制度和操作規程，并切實加強工程項目安全管理，確保法律法規、規范標準及本公司各項制度和操作規程在本項目上得到認真落實。
二、加強項目班子建設和管理，按照工程規模、施工技術難度和工程管理需要等情況，組建精干高效的'項目管理班子，明確項目部安全管理目標和職責，加強對項目管理班子安全生產履職情況的監督，確保項目經理每月在現場時間不低于日歷天數80%，項目安全保證體系運轉正常，項目安全管理工作扎實有效開展。
三、建立三級安全教育培訓制度，監督落實本企業對該項目管理人員和作業人員安全教育培訓到位。
四、建立企業技術管理制度，監督落實本企業對該項目專項施工方案認真實施審核審批，確保方案切實可行、安全可靠、嚴格實施。
五、建立企業設備管理制度，監督落實本企業對該項目各種設備、設施實施嚴格管理，確保安拆使用安全。
六、建立企業安全檢查制度，監督落實本企業對工程項目開展定期安全檢查和專項檢查，嚴格落實企業負責人定期帶班檢查規定，公司對該項目檢查每 月不少于1次（按河南省建筑施工安全檢查規定填寫），并監督公司檢查中發現的問題和隱患落實整改到位。
七、建立企業分包施工隊伍管理制度，監督落實本企業對分包隊伍安全管理到位。
八、建立項目安全投入保障制度，監督落實該項目安全費用合理使用，確保項目安全投入。
九、建立本企業安全文明施工標準和工程項目重大危險源登記臺帳，監督落實重大危險源跟蹤監控及企業標準在該項目得到有效實施，全力遏制生產安全事故的發生。
十、加強項目安全績效考核獎懲，如本項目安全管理不力的，及時對項目部進行整頓和人員調整。
十一、組織制定事故應急預案，建立應急組織、做好應急準備，一旦該項目發生事故，立即向主管部門和有關部門報告，做好事故救援、現場保護及善后工作，最大限度減少事故損失和影響，并對有關責任人員進行嚴肅處理。
以上承諾，確保全面落實，如不落實，愿接受處理。
以上承諾書一式三份，一份自己保存，對照落實；另兩份分別交建設單位和建設安全監督機構對此承諾予以監督。
承諾人（本人簽字加按指紋）：
單位：
年 月 日
【工程承諾書 】相關文章：
工程的承諾書05-23
工程承諾書05-29
誠信工程承諾書01-22
關于工程的承諾書10-14
工程服務承諾書12-14
工程承諾書范文10-06
工程安全承諾書10-06
工程服務承諾書02-27
工程材料承諾書10-16
工程付款承諾書12-06